为了确保我们的既得利益不受侵犯,我们必须认真拟定详细的合同,现在合同的履行必须严格按照约定的时间、地点和方式进行,以确保双方权益的得到保障,吾优心得网小编今天就为您带来了分包劳务合同模板5篇,相信一定会对你有所帮助。
分包劳务合同模板篇1
发包方:××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)
承包方:××××××××(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协
商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从××××年××月起至××××年*月止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的.职责:
1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
分包劳务合同模板篇2
发包人:________
承包人:________
工程名称:________
施工地址:________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程
1.2工程概况:建筑面积
1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工
第二条 合同工期:
开工日期________年________年
第四条 合同价款
4.1合同价款:按建筑面积确定承包价_____元/平方米,合同总造价为:_____元人民币。
4.2对合同价款内容的明确:
泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。
第五条 合同价款的支付方式
5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,________年年底一次付清余款。
5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字,按照造表直接发放到工人手上的方式进行。
第六条 安全施工
6.1安全施工:承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
第七条 工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条 工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
8.1.2设计变更和工程量增加;
第九条 文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,并保证其务工人员不随地大小便,不打架斗殴,不偷盗,如果有以上事件发生,按照14.2.3执行。
第十条 :承包人自备工具及须知
10.1承包人自备工具为:翻斗车、震动泵、铁锹等。
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,发包人提供电力供应到施工现场(100米内)。
10.3承包人自备机具,其维修保养自理。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。
12.2负责于20__年3月15日提供施工图纸1套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12.5负责组织工程的验收工作。
12.6本工程发包人施工代表为周勇,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条 承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为人工工资发放的依据。
13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
第十四条 违约责任
14.1发包人违约责任
14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商,如超过三十天以上酌情予以补偿。
14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,15天布予以回应的,承包人有权依法追索拖欠款。
14.2承包人违约责任
14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在3日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴,偷盗等事件,承包人负全部责任,为此发包人有权终止本合同,并追究由此遭受的经济损失。
第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。
第十六条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
分包劳务合同模板篇3
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国房建劳务分包合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政总局颁布的《建设工程施工劳务分包房建劳务分包合同(示范文本)》(gf-2003-0214),遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在劳务分包过程中的权利义务和经济责任,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本房建劳务分包合同。
一、劳务情况
1、乙方资质情况
资质证书号码:_________
发证机关:_________
资质专业及等级:_________
复审时间及有效期:_________
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:_________
工程地点:_________
分包范围:_________
二、承包工程价格及范围:
1、工作范围(以土建为例):除塔吊、施工电梯(如有)以及钢筋、水泥、商品混凝土、砂子、石子、砖、施工用水电、输送泵外,散水以内垫层下体向上开始的全部土建工程。
2、房建劳务分包合同单价:_________元/m2
3、主要工序单价及包含内容见附表一。
(提示:此处应当把约定内容照录,不能用“按……要求”替代;各项目应把与劳务分包单位的具体分包项目的施工工艺、评定标准、验收标准等作为房建劳务分包合同附件。)
附表单价含人工费、工机具使用费、燃油费、机械进出场费、临时设施费、施工人员差旅安家费、管理费、利润、不可遇见用工、文明施工费、零星材料费、安全措施费及劳务人员社会保障费等各项费用,以及国家及地方规定的各种税费,但不含甲方应交纳的建安营业税;此单价是乙方管理并完成其承包工序全部作业内容及其相关辅助工作的综合单价,是在房建劳务分包合同履行过程中完成承包工序全部工作内容达到优良所需的全部价格,是双方已考虑了施工中的各种风险并依据市场行情充分协商的结果,在房建劳务分包合同的履行期间不因任何原因引起的人工、材料、机械等价格波动而进行调整。工程内容包括承包范围内全部土建工程,以及在施工图上未列明的、为确保工程质量按有关规范又必须进行的工作,均属乙方应做的工作。以上单价包括乙方承包工序所涉及的甲方设备、机具、材料的清理擦洗、归类、堆放、装包、打捆、入库等人工费用。计算时采用的建筑面积为按照(gb/t 50353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》)计算而得,另由于存在筏板及转换层因素,筏板及转换层分别按其投影面积乘以系数多计入建筑面积。
三、承包方式:
劳务承包(包工不包料),包工期、质量及安全文明施工内容的单价包干承包方式。为施工方便,甲方委托乙方采购零星材料(包括铁丝、铁钉、水管、焊条、切割片、瓦工工具、木工工具等)、租赁脚手架、模板等费用由甲方承担,管理由乙方负责,如有丢失或损坏,乙方负责向租赁站赔偿。乙方自备除塔吊、电梯之外的小型机具。
四、工期:
1、总工期为:_________。
2、开工日期 _________年____月____日,竣工日期_________年____月____日。
3、若由于乙方原因延误工期,甲方按 元/天累计扣取乙方违约金,若由于业主、甲方(或不可抗力)造成工期延误,工期顺延,但必须由乙方及时按规定向甲方办理书面签证手续。
4、工程竣工日期,以甲方竣工验收签字的日期为准。
5、乙方在施工过程中不得无故停工,若由于乙方原因连续停工达到3天,甲方有权终止房建劳务分包合同,甲方对乙方已施工的工序项目不予结算,乙方无条件退场,甲方有权重新安排施工队伍进场施工。
6、进度计划:乙方必须每月初向甲方提供当月进度计划,甲方有权进行调整并批准乙方执行,月底由甲方工程部门评估乙方当月实际完成进度,并将评估的进度情况提交计划部门作为当月计价依据。
7、乙方应按房建劳务分包合同工期和甲方批准的进度计划,实施过程控制,确保工期,若乙方连续二个月达不到计划工期要求,甲方有权将部分工序安排他人施工,其费用按当地此工序施工的最高费用标准,从乙方费用中扣除,直至中止房建劳务分包合同,一切其他损失由乙方承担。
8、乙方必须按施工要求保证足够的劳动力,因劳动力不足及乙方内部管理而影响进度、中途因故自行退场等,甲方有权追究乙方责任,并按房建劳务分包合同工费的10%补偿甲方,甲方有权重新安排施工队伍进场施工。
五、工程质量要求:
1、工程质量标准为:按照建筑工程验收规范、质量验收标准,工程质量必须达到合格。
2、乙方应随时接受业主、监理、质监人员的检查监督。由乙方提供的原材料、机具设备、小材料,甲方有权进行验收、核对、抽检,乙方必须提供材料合格报告、且与提供给甲方认可的资料及样品一致。
3、乙方必须按规范、设计要求、技术标准及操作规程、交底书施工。应坚持“三检”制度。业主、监理单位、甲方发现乙方施工质量不合格,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到质量验收标准。如两次书面通知整改,仍达不到质量要求,甲方有权处罚,直至中止房建劳务分包合同,一切损失和责任由乙方承担。
4、质量保证金:甲方在每次计量支付时,扣乙方计价额的5%作为质量保证金。若乙方未发生质量事故, 工程竣工验收后,退还乙方;若乙方发生质量事故,甲方将视情节进行部分或全部扣除,同时因质量事故引起的后果及费用由乙方承担。
六、安全文明施工:
1、乙方必须遵守国家及当地政府有关法律、法规; 按现行安全有关管理规定和规范及安全操作规程进行安全管理和施工;必须执行项目部的各项规章制度,按与甲方签订的《施工安全管理协议书》约定实施安全管理,搞好其内部各项教育和管理。乙方因管理工作失误和自身原因造成伤、残、亡事故,一切损失和责任由乙方自负。必须达到 (工程所在地)文明样板工地目标,否则甲方按乙方结算总价款的百分之二扣取乙方违约金,同时甲方还将按项目部管理规定给予乙方相应处罚。
2、乙方必须严格按甲方报审的平面布臵场地放臵材料和设备,保证场内道路通畅、整洁。乙方负责建筑垃圾的装车外运,并承担装车费用。施工中,乙方要切实加强管理,做到工完、料清、场地净,按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设臵标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;保证所属职工着装干净整齐,注意环保;,如出现施工现场零乱,而又不及时整改,甲方将给予500-1000元的违约罚款。未竣工验交前由乙方负责派专人做好成品保护和看管,否则损坏由乙方负责返工或维修。凡是由乙方原因造成违反城管规定和其它有关规定的罚款均由乙方承担经济责任。
3、乙方进场5日内必须将使用的劳务人员花名册、个人书面申请、身份证复印件及二张一寸免冠照片一并报项目部。乙方在劳务人员进场10日内与其使用的各劳务人员必须签订安全、综合治理包保责任状,并按要求搞好教育。乙方未达到上述要求属违约,甲方有权处罚。乙方严格按操作规程组织施工,按规范要求做好安全防护,确保人员安全,因违章指挥或员工违章作业造成的各类安全责任事故,一切后果由乙方自负。同时,甲方将追究乙方的责任,并处以事故费用的1.5倍的违约罚款。
4、安全文明施工保证金:甲方在每次计量支付时,扣乙方计价额的2%作为安全文明施工保证金。工程完工,若乙方未发生安全事故,退还乙方;若发生安全事故,甲方将视情节进行部分或全部扣除,同时因安全事故引起的后果及费用由乙方承担。
5、乙方人员在工地大门范围外若出现安全事故,甲方概不负责。
七、材料机具管理:
1、甲方负责提供的塔吊、施工电梯、钢筋、水泥、商品混凝土、砂子、石子、砖、施工用水电,其中商砼提供输送泵,由施工队负责接泵管入模。
2、乙方自备的材料及设备:除甲方提供的'材料及设备外,完成主体结构全部工序内所需的一切人工、材料、机械及安全、劳保等。
3、乙方负责采购的个别小材料,必须确保严格按规范和设计采购,不合格的材料禁止进场,进场材料必须通过见证取样后进行复试,复试检验合格后方可使用。
4、甲方提供的机具等由乙方负责使用、维修、管理,并达到管理和维修要求。本房建劳务分包合同约定由乙方自备的常用小工具机具,均由乙方负责维修保管使用,并应符合安全规定。
5、乙方必须自备各种合格劳保用品,统一给施工人员配备安全帽及安全防护用品,安全帽及马夹上必须无偿印刷上甲方标识,标识式样电子版本由甲方负责提供。
6、塔吊及施工电梯司机由方提供。
7、甲供材料的损耗率为钢筋0.5%,砼0.5%,脚手架钢管0%,扣件0.5%。,超过部分按原价从乙方工费中扣除。
8、甲方据进度将所需材料发给乙方,部分材料如钢筋等由甲乙双方在现场共同点验交乙方,履行签字手续后,乙方所领材料由乙方保管使用,甲方监管,丢失由乙方负责。节余奖励,超用或浪费予以处罚。奖为节余部分的50%,罚为超用部分的50%,如发现倒卖材料现象,按倒卖材料原值处以十倍罚款。乙方原因出现质量缺陷乙方承担返工材料费用的200%。
八、房建劳务分包合同价款及进度款支付:
1、本工程工费总结算价为房建劳务分包合同价加变更内容的签证价之和。
2、工程设计变更和现场签证:
(1)、甲方安排乙方进行为现场施工服务的工作项目、工程量增减等,乙方必须按要求施工,并按规定时间提报工程量及价格给甲方,办理现场签证手续。
(2)、乙方按图施工,无权对本工程的设计进行变更,因乙方错误施工或擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
(3)、业主因工程实际情况需要对原设计进行变更,甲方以书面形式提前两天48小时向乙方发出通知后乙方才能施工。
(4)由于业主进行设计变更和现场签证而造成乙方工程量增加或减少,如变更后增减的工程量在原工序工程量的±5%以内,则变更设计不予计量;如增减的工程量超出5%,则对超出部分予以调整计量。
(5)、由于业主进行设计变更和现场签证而造成乙方工程量增加或减少,由乙方按甲方通知在事件发生后7日内向甲方按规定办理签证手续,进行超出部分的工程计量、结算、调整房建劳务分包合同价。除此之外,甲方概不接受乙方对房建劳务分包合同价款增加的请求。
(6)、设计变更乙方签收14天内若不向甲方现场负责人提出变更工程量及价款增加报告时,视为该变更不涉及工程量及价款的变更。
(7)、若因乙方自身原因导致的工程量增加,乙方无权追加价款。
3、履约保证金:乙方在本房建劳务分包合同签订前向甲方交纳 万元(或房建劳务分包合同总价的10%)的履约保证金,主体封顶完毕返还一半,工程竣工验收后无质量安全事故,一个月内全部返还给乙方,保证金不计息。
4、按当月实际完成的工程量及施工进度结算和付款,乙方每月25日前须提报书面的己完工程计量计价资料一式三份。若因实际情况不能付款时,甲方从第15天起拥有30天延展支付期,此期间内乙方不得因此停工。每次结算付款时按本房建劳务分包合同五条4款、六条5款预留质量保证金、安全文明施工保证金。施工过程中按已封顶面积以 元/m支付进度款。
5、甲方向乙方付款时,乙方必须给甲方出具劳务发票(或专用收据)。
6、待本工程经甲方及业主最终验收合格后,乙方无安全事故,一月内付清预留乙方的履约、安全文明施工保证金。
7、施工用水、电费用由甲方核定用量并缴纳,超出核定部分费用由乙方自理。
8、甲方按建筑面积在每月计价款中收取乙方1元/m2的奖励基金,如当月质量、安全、进度无问题,则次月返还给乙方,如若出现上述问题,则概不返还。
九、竣工验收与保修:
1、工程竣工必须达到房建劳务分包合同质量目标,做到工完场清,窗明、地净、设备运转正常,满足使用功能,办好并移交所负责的竣工资料。乙方配合甲方进行工程初验和竣工验收,符合要求后,甲乙双方办理结算手续。
2、工程竣工时,乙方应将现场内机械设备、材料、建筑垃圾清理干净,若达不到要求,则由甲方组织清理,其费用从乙方工费结算款中扣除。
3、保修期(可结合业主房建劳务分包合同或规范要求):
(1)、保修期从甲方与业主正式办理“交钥匙”手续之日开始计算。
(2)、建筑装饰工程保修二年,具体为:
1、墙面、顶棚抹灰开裂、脱落;
2、地面开裂、起砂;
3、外墙面砖空鼓、脱落;
4、地板砖空鼓;
5、涂料起皮脱落等。
(3)、屋面、地下水防水,有防水要求的卫生间、厨房和外墙面的渗漏保修五年。
(4)在保修期内,乙方保修项目应在3天内修复,凡不能达到上述要求者,甲方有权将保修项目另行委托其它单位施工,其费用由乙方承担(在保修金中支付)。
甲 方:_________乙 方:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
电 话:_________电 话:_________
身份证号码:_________身份证号码:_________
_________年____月____日_________年____月____日
分包劳务合同模板篇4
劳务作业发包人:(以下简称发包人)
劳务作业承包人:(以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、分包合同内容:
2.1本合同分包范围:
2.2本合同劳务作业内容:
3、工程地点:
4、合同价款总额____元(人民币),大写﹕____元。
5、分包工作期限
开工日期:__年__月__日
竣工日期:__年__月__日
总日历天数为:____天
6、劳务作业人数:____人。
7、组成本合同的`文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)中标通知书(如有);
(3)投标书及其附件(如有);
(4)专用条款;
(5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
8、合同生效:
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间:__年__月__日
合同订立地点:
发包人:(合同专用章)__承包人:(合同专用章)__
地址:__住址:__
法定代表人:__法定代表人:__
委托代理人:__委托代理人:__
联系电话:__联系电话:__
分包劳务合同模板篇5
承包单位(甲方):
法定代表人(负责人):
分包单位(乙方):
法定代表人(负责人):
按照《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况
1、总体工程名称:
2、分包工程名称:
3、工程地点:
4、分包工程范围:
5、承包形式:
6、工程期限:
计划开工日期:________年___月___日,计划竣工日期:________年___月___日,合同总工期为_____日。
7、质量标准:
(1)?工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定等级。
(2)标准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
第二条、本合同条款符合总承包合同的要求
第三条、双方的责任、权利与义务
1、甲方的责任、权利与义务
(1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;
(2)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;
(3)督促乙方确保主合同责任的全面履行;
(4)制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙
方按有关规定执行;
(5)制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;
(6)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;
(7)负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;
(8)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;
(9)按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;
(10)根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。
(11)甲方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的。
(12)承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理_____。发包人已经办理的_____视为承包人办理的_____。
2、乙方的责任、权利与义务
(1)乙方应全面了解总(分)合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外);
(2)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的熟练工人投入工作;严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守安全生产制度,保证施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款;
(3)未经甲方允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;
(4)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求,按时提交每月的施工计划,有阶段期要求的提交阶段期计划以及相关的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。
(5)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况;
(6)按时提交有关报表、完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收;
(7)乙方须保证甲方交付后的工地条件良好,妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施,同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作;
(8)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_____,其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为:按相关规定办理。
(9)乙方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,不得擅自更换,应提前通知甲方,并保证更换的代表是具有相应资质的。
(10)分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害_____,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_____,支付_____费用。
第四条、承包价款的确定、支付与结算
1、本工程价款按下列两种方式确定:(?)
(1)本工程为招标工程,合同价款为_________元(大写:_____________元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,除甲方同意工程量增减或设计变更外,结算时不再进行调整。
(2)本工程为非招标工程,在全部工程的施工图预算未审定前,合同价款(暂估价)为_________元(大写:_______________元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,但_____结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。
2、价格调整的因素
(1)工程遇到下列情况乙方应在________日内,将调整原因、金额以书面形式通知甲方,甲方确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后________天内不确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。
(2)_____有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整;
(3)招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。
第五条、工程质量与检查验收
1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检验,达到交工验收条件为准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。
3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100%
4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担。
5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。
6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工,而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。
第六条、材料、机械设备供应与管理
1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚;
2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。
3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。
第七条、安全生产与文明施工
1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。
2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任。
3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质,不得安排无资质人员从事非本专业工作。
第八条、工期延误
1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾,乙方应立即通知甲方,并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束_____小时内,双方就损失情况和工期延期进行协商,形成书面协议。
2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款,致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误。
3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方,准备相应索赔资料向建设单位索赔,索赔费用分配双方另行协商。
4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。
第九条、保密
1、在合同履行期间,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
2、未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
3、未经甲方书面同意,乙方不得应用本工程图纸资料。
4、对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。
5、本合同的保密条款在合同解除或终止后,保密资料依法定途径公开前,同样具有约束力。
第十条、工程转包与再分包
乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第十一条、合同的担保
1、__________自愿为乙方履行本合同所有义务(包括违约金、罚款)向甲方提供不可撤销的连带责任担保。本合同被解除或提前终止或无效,________仍应依担保约定继续承担担保或返还财产、赔偿损失等责任。
2、保证人_______在本合同项下的保证范围包括乙方因本合同及乙方承包的每一个工程项下的与履行施工合同有关的一切债务(包括但不限于:拖欠的税款;拖欠的人工工资;拖欠的材料∕设备款;拖欠的施工机械∕模板、钢管租赁费;工程质量不合格造成的经济损失、违约金及赔偿金;工期违约的违约金及赔偿金;工程质量、安全事故造成的经济损失、违约金及赔偿金;工伤赔偿金等)、甲方为乙方垫付的款项、违约责任及甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用(包括但不限于诉讼费/_____费、_____、鉴定费、差旅费等)。
3、_________保证期间自签订本合同起至乙方承包的工程全部竣工、保修金收清后满两年时止(质量安全终身责任)。
第十二条、合同解除
1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:
(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达三次的;
(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;
(3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;
(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。
第十三条、违约责任
第十四条、争议解决
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,可以调解或者和解,调解不成或者和解不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。
3、发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)_____机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
第十三条、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自签字之日起生效。
第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章):
住所:
代表人:
联系方式:
________年___月___日
乙方(盖章):
住所:
代表人:
联系方式:
________年___月___日
分包劳务合同模板5篇相关文章:
★ 劳务合同模板8篇
★ 合同书模板5篇